+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Исковое заявление на подрядчика об исполнении обязательств

Исковое заявление на подрядчика об исполнении обязательств

ГК РФ по договору подряда подрядчик выполняет задания заказчика и обязуется сдать их в установленный срок, а заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы. Размер этих процентов, которые предусматривают пользование чужими денежными средствами, определяется актуальной учётной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства. Истец исполнил свои обязательства спустя 14 дней. Однако зависимость сроков исполнения обязательств от внесения суммы задатка аванса в договоре не прописана, поэтому Ответчик основывать свои возражения на пропуске срока оплаты аванса Истцом не может. В силу пункта 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона Подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны Заказчика определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Подписанный договор, в соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ, не является муниципальным контрактом.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как написать исковое заявление в суд ГПК РФ (подробная инструкция)

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

иск о понуждении к исполнению договора

В Арбитражный суд Рязанской области. Адрес: Рязанская область,. Телефон: … Представитель истца по доверенности: Абрамов Андрей Николаевич. Проживает: …. Согласно данному договору, Ответчик принял на себя обязательство до 01 ноября года изготовить и разместить на остановках общественного транспорта информационных стендов с информацией о расписании движения городских автобусов и об услугах, предоставляемых Истцом. Данный договор был подписан уполномоченными лицами генеральными директорами организаций.

Истец исполнил свои обязательства спустя 14 дней. Однако зависимость сроков исполнения обязательств от внесения суммы задатка аванса в договоре не прописана, поэтому Ответчик основывать свои возражения на пропуске срока оплаты аванса Истцом не может.

В силу пункта 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона Подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны Заказчика определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Подписанный договор, в соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ, не является муниципальным контрактом. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно статья Гражданского кодекса РФ.

Однако обусловленные между Истцом и Ответчиком работы не были сданы в срок. К указанной для выполнения Ответчиком обязательств по договору дате Истец отправил претензию прилагается , в которой потребовал выполнения своих обязательств по договору от Ответчика. В ответ последний прислал письмо прилагается , в котором говорит о невозможности надлежащего исполнения обязательств в виду финансового кризиса в стране и отсутствия у него денежных средств на расходные материалы для выполнения обязательств по договору.

Также Ответчик потребовал перечислить оставшуюся часть оговоренной в договоре суммы, что противоречит законодательству статья Гражданского кодекса РФ. Кроме того, Истец понес убытки от ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Ответчика. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой п. Кроме того, в соответствии с п.

Также п. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Данных мер Ответчиком предпринято не было.

Таким образом, ссылка Ответчика на мировой финансовый кризис и отсутствие денежных средств не должна быть признана обоснованной. Также стоит учесть, что, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика — из его материалов, его силами и средствами, согласно п. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

Как уже было написано выше, Ответчик должен был исполнить дого-вор до 01 ноября года. Однако этого он не сделал. В соответствии с п. На день подачи данного искового заявления неустойка составляет Х рублей. В соответвии с п. Общая сумма договора составляет рублей. Досудебный порядок разрешения спора между Истцом и Ответчиком законом или договором не предусмотрен. На основании изложенного, руководствуясь главой 25, статьями и Гражданского кодекса РФ,. Обязать Ответчика исполнить заключенный договор подряда от 01 июня года; 2.

Обязать Ответчика оплатить убытки и причитающуюся по договору неустойку в размере, определенной расчетами в исковом заявлении; 3. Взыскать с ответчика судебные издержки в размере Х рублей за оплату государственной пошлины. Приложения: 1. Квитанция об уплате государственной пошлины. Копия искового заявления. Копия договора, заключенного между Истцом и Ответчиком. Копия квитанций об уплате почтовых отправлений заказного письма с уведомлением в адрес Ответчика. Копия претензии в адрес Ответчика от Истца.

Копия письма Ответчика в адрес Истца в ответ на претензию. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. Новосибирск, ул. В силу ст. Все приведенные положения, регулирующие обязательства из различных договорных типов, предоставляют кредитору возможность требовать от должника передачи вещей в натуре.

Однако, несмотря на кажущуюся доступность данного средства защиты, при заявлении подобного требования истец сталкивается с рядом препятствий, преодолеть которые ему удается далеко не всегда. В рамках данной категории споров суды нередко возлагают на кредитора бремя доказывания фактического нахождения истребуемых вещей у должника. Согласно п.

При этом законодатель не стал повторять формулировку об обеспечении невыгодности неисполнении, определив размер соблюдением принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения В настоящее время положения ГК РФ о принуждении к исполнению обязательства в натуре и об ответственности за неисполнение таких решений разъясняются в пунктах Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 7 от 24 марта года об ответственности за нарушение обязательств.

Не допускается отказ, если право может быть восстановлено только путем понуждения к исполнению в натуре напр. Так, при ненадлежащем исполнении, в случае уплаты должником неустойки и возмещения убытков, он не освобождается от исполнения данного обязательства в натуре, за исключением случаев, предусмотренных в законе или в договоре.

Строгого правила в отношении этой проблемы нет, многое предоставляется на усмотрение суда, в зависимости от конкретных обстоятельств. Впоследствии, между истцом и ответчиком было достигнуто соглашение о расторжении договора и о возврате денежных средств.

Однако до настоящего момента ответчик не выполнил своих обязательств по возврату денежных средств. Согласно статье Гражданского кодекса Российской Федерации далее — ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

Истец свои обязательства по договору исполнил в полном объеме, что подтверждается [вписать нужное]. В силу статьи 12 ГК РФ присуждение к исполнению обязанности в натуре является одним из способов защиты гражданских прав. В соответствии с пунктом 1 статьи ГК РФ уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре.

На основании изложенного, руководствуясь ст. Кроме того, обязался совершить все необходимые действия по строительству указанного объекта для того, чтобы Дидичев Р. На практике часто встречаются ситуации, когда после достижения взаимных договоренностей, контрагент вдруг начинает уклоняться от заключения соглашения, связанного с оказанием услуг подряда, куплей-продажей земли, участка, найма, отношений социальной сферы и т.

Понудить к подписанию соглашения контрагента можно в судебном порядке, составив иск об исполнении обязательств по договору. Данный вид исковых требований составляется в случае неисполнение своих обязательств перед контрагентом со стороны ответчика. Иск связан с уклонением от вступления в отношения с контрагентом через заключение договорa, если таковые имели место быть на основании вмененного ответчику на основании законодательного акта обязательств, либо при достижении по всем правилам делового оборота договоренностей.

Обратите внимание! Перед тем, как подать иск в суд, необходимо направить ответчику претензию в письменной форме, которая составляется по общим правилам делового оборота, принятым в нашей стране. Письмо направляется с уведомлением о вручении и, после того, как мотивированный ответ на исковые требования в досудебном порядке не получен, либо получен отказ, можно приступать к традиционной процедуре оформления искового требования в судебной инстанции. Досудебное урегулирование споров в претензионном порядке предусмотрен в п.

КАС РФ. Важность применения данного порядка обусловлено тем, что при его несоблюдении, заявление будет возвращено заявителю, либо оставлено без движения. В основе всех договорных отношений, применяемых в российском государстве, лежит принцип свободы. Основные постулаты относительно данной сферы регулирования закреплены в ст.

Статья Гражданского кодекса, в свою очередь, включает в себя следующие элементы прав сторон деловых отношений:. На законодательном уровне делается оговорка во второй части пункта 1 статьи ГК РФ о том, что понуждение к заключению сделки допускается только в том случае, когда у сторон ранее возникли взаимные обязательства, связанные с заключением соглашения установленного образца, либо при достижении ими взаимных обязательств на добровольной основе в последствии, а также на иных законных основаниях, утвержденных на основании правительственных актов.

При составлении искового требования необходимо следовать правилам делового оборота, установленным для юридических документов. Для того, чтобы юридически грамотно оформить иск об обязании исполнить обязательства по договору, необходимо использовать следующие структурные элементы при составлении бумаги:.

Помимо основных требований, возможно взыскать неустойку, либо пеню в установленных законом размерах, с учётом того, какие убытки и упущенную выгоду понесла компания, с которой отказался заключать договорные отношения ответчик по иску.

Чтобы избежать ошибок и правильно составить иск о понуждении заключить договор с выполнением обязательных требований, рекомендуется обратиться к юристу. При составлении искового требования, необходимо руководствоваться принципами, указанными в ст.

Суду необходимо будет убедиться в следующих фактах:. Таким образом, если будет доказан факт наличие договорных отношений между контрагентами, независимо от того, оформлены ли эти соглашения письменно или нет, истец имеет шансы на успешный исход дела. Для этого необходимо составить образец искового заявления понуждение и ждать результат.

Иск о понуждении исполнить гарантийные обязательства Иск с требованием о понуждении судом к исполнению в натуре гарантийных обязательств составляется по общим правилам составления исковых заявлений более подробно об этом рассказано в нашей статье Исковое заявление в арбитражный суд — образец.

Можно указать следующие особенности рассмотрения упомянутых требований:. Подрядные работы — одна из наиболее распространённых форм оказания услуг. Подряд оформляется на работы любой сложности и различной стоимости.

Проведение подрядных работ регламентировано условиями договора, за подписание которых каждая из сторон несёт ответственность. Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Налогового кодекса Российской Федерации. Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с На основании изложенного, в соответствии со ст.

Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по оплате за выполненные работы в размере руб. В плане доказательства необходимо собрать заключения экспертизы или аналогичные заключения, которые укажут на несоответствие условий качества, установленного условиями договора и реального качества выполненных работ. Например, в постановлении 9-го ААС от Бремя доказывания указанных обстоятельств возлагается на сторону, подающую иск о понуждении к исполнению обязательств. Итак, понуждение к исполнению обязательств в натуре может быть произведено в судебном порядке.

Перед принятием решения суд анализирует в совокупности обстоятельства дела и само существо требования, чтобы определить, послужит ли избранный способ защиты гражданского права восстановлению такого права и возможно ли исполнение обязательства в натуре в принципе. N срока исполнения обязательства.

Исковое заявление на подрядчика об исполнении обязательств

В Арбитражный суд Рязанской области. Адрес: Рязанская область,. Телефон: … Представитель истца по доверенности: Абрамов Андрей Николаевич.

Исковое заявление о признании факта исполнения обязательств. В пункте 3.

Представительство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции при разрешении строительных споров является одним из основных направлений деятельности нашей компании. Кроме того, в настоящем разделе вы можете ознакомиться с некоторыми из процессуальных и иных документов, подготовленными юристами по строительным спорам нашей компании. Ниже в сокращенной форме представлен образец иска о взыскании с подрядчика денежных средств в связи с ненадлежащим исполнением им обязательств по договору строительного подряда договору бытового подряда , заключенного между заказчиком и подрядчиком. Указанный образец иска составлен строительными юристами нашей компании и также основан на положениях закона о защите прав потребителей, поскольку заказчиком по договору строительного подряда выступало физическое лицо. Категория дела.

Об обязании исполнить договор подряда, взыскании неустойки

Каланчевская, д. Запись на прием. Юридическая консультация онлайн: вопрос ответ. Обратиться к нам. Возможность отслеживания хода вашего процесса онлайн на нашем сайте через личный кабинет! В Арбитражный суд Рязанской области. Адрес: Рязанская область, Телефон: … Представитель истца по доверенности: Абрамов Андрей Николаевич. Цена иска: Х рублей.

Исковые заявления

Логин: Пароль: Запомнить меня на этом компьютере Забыли свой пароль? Цель составления иска: добиться от ответчика расторжения договора, соблюдения условий договора или возмещения ущерба, вследствие несоблюдения условий договора. Подать иск может любое гражданин-предприниматель или юридическое лицо, чьи права нарушены или условия договора не соблюдаются. Исковое заявление в суд подается в письменной форме. Оно должно быть подписано истцом или его представителем.

Логин: Пароль: Запомнить меня на этом компьютере Забыли свой пароль?

Прежде всего отметим, что согласно п. Буквальное толкование приведенных норм свидетельствует о том, что для их применения необходимо, чтобы совпадали все три указанных в них характеристики спора, по которому уже было вынесено судебное решение, и нового спора. Иными словами, в предыдущем и новом споре должны полностью совпадать и основание, и предмет, и стороны.

Исковые требования к подрядчикам

Судебная практика рассмотрения споров по договорам подряда Ж. Алишева, Судья Актюбинского областного суда В практике судов, споры по договорам подряда занимают значительное место. Эффективность судебной защиты нарушенных прав по договорам подряда зачастую зависит от качества составленного договора, который становится обязательным для сторон после его заключения, от надлежащего составления документации в ходе исполнения договора. Однако, как показывает судебная практика, в условиях увеличения общего числа заключаемых договоров подряда, их качество оставляет желать лучшего.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Актуальная судебная практика по спорам, вытекающим из договора строительного подряда

Предыдущая статья: Договор бытового подряда. Следующая статья: Расторжение договора подряда. Сегодня при необходимости выполнения какого-либо большого объема разовой работы обычно используется договор подряда. Формат его не унифицирован, в каждом случае стороны формируют его в индивидуальном порядке. Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален.

Исковое заявление о выполнении гарантийных обязательств по договору подряда

.

ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и сразу обратиться в другую фирму, исковое заявление подано по.

.

Иск о понуждении к исполнению обязательства образец

.

Образец искового заявления по договору подряда в 2019 году

.

.

.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ипатий

    Тема про необычную бытовую коррупцию, хотя возможно случай частный, а не общераспространённый.

© 2018-2019 otoplenie-pod-kluch.ru